工程验收后不出验收报告的该怎么办？

工程在进行验收后不出验收报告该怎么办呢？

根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十四条，当事人对建设工程实际竣工日期有争议的，按照以下情形分别处理：

(一)建设工程经竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期；

(二)承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为竣工日期；

(三)建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期。

由于建设工程施工专业性很强，且大多涉及社会公众利益，因此，工程竣工后使用前进行验收是法律强制性规定，但现实中经常会出现建设单位为了拖延支付工程款的时间，工程验收后不出验收报告的情形。

作为承包单位来讲，如果遇到上述情形，可以从以下几个方面着手：

首先，组织竣工验收的时候，派项目经理或技术负责人前往参与竣工验收会，在最终竣工验收会议记录上签字并拍照或录像留存证据；

其次，按照法律规定，承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为竣工日期，因此，承包人在向发包人提交竣工验收报告时应当注意证据的留存，如果超过双方合同约定的验收期限，发包人仍不组织验收的，承包人可以以“提交验收报告之日为竣工之日”向发包人主张支付剩余工程款；

最后，如果建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，承包人可以“以转移占有建设工程之日为竣工日期”为由向发包人主张支付剩余工程款。

以上是天同源小编为大家整理的工程验收后不出验收报告该怎么办的相关内容，希望对您有所帮助！

文章转载至：http://www.fxjtchina.com/jianding/3572.html

*资源均来自网络，不代表本站观点，如有侵权，请联系删除